• Сезонная акция

    Скидка 7% на ремонт санузла до 30 ноября 2018

    Бесплатный выезд специалиста для консультации.

     

  • Сезонная акция

    Скидка 10% на ремонт квартир до 30 ноября 2018

    Бесплатный выезд специалиста для консультации.

  • Сезонная акция

    Скидка 10% на керамическую плитку от наших партнеров!

  • Сезонная акция

    Скидка 6% на мебель для ванной комнаты от наших партнеров!

Договор подряда

Договор подряда

Вернуться назад

Договор подряда

на ремонтно-отделочные работы

г. Москва

ООО “СК-Ремонт” именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин______________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтно-отделочные работы в помещении Заказчика, расположенном по адресу:

1.2.  Перечень, объем и стоимость отдельных работ, составляющих предмет настоящего договора,

определяются в Приложениях №1 и №2 к настоящему договору.

1.3. Общая стоимость работ на Объекте (согласно Приложению №1) составляет:

 

2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ

2.1.  Срок начала работ на Объекте не позднее ___ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора сторонами.

2.2.  Срок завершения работ не позднее ___ рабочих дней с момента начала работ на Объекте.

2.3.  Срок завершения работ может быть изменен в случае изменения Заказчиком перечня и объема работ на Объекте.

2.4.  После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику, для подписания, акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик подписывает акт при условии, что  претензий к Подрядчику нет.

2.5.  В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, составляется двусторонний акт разногласий. Все указанные недоделки Подрядчик обязуется устранить в двухнедельный срок.

2.6.  В случае не мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение трёх дней с момента завершения работ, работы считаются принятыми и подлежат оплате в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.

2.7. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик  обязан досрочно принять и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Оплата ремонтно-отделочных работ производится Заказчиком после каждого выполненного этапа, согласно Приложению №3, в течение одного рабочего дня по требованию Подрядчика.

3.2. По окончанию ремонтно-отделочных работ, Заказчик производит окончательный платеж по договору.

3.3. Стоимость работ по договору может быть изменена в случае изменения Заказчиком перечня работ на Объекте.

3.4. В случае если Заказчик поручает Подрядчику закупку всего или части расходных материалов, он обязан оплатить Подрядчику, перед закупкой, стоимость закупаемых расходных материалов в 100% размере.

3.5. Оплата за транспортные услуги производится Заказчиком предварительно за день предоставления автотранспорта по заявке Подрядчика с последующим отчетом.

3.6. Все расчеты по настоящему договору производятся Заказчиком в рублях.

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в п.п.2.1, 2.2 настоящего договора и в Приложениях №1 и №2 к настоящему договору.

4.1.2. За свой счет устранить недоделки и/или дефекты в выполненных работах, допущенные по его вине, до момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.3. Во время гарантийного срока устранять все выявленные на Объекте дефекты в работах.

4.1.4. В случае необходимости проведения дополнительных работ и/или возникновения обстоятельств, влекущих за собой изменение Приложения № 1 к настоящему договору,

своевременно предупредить об этом Заказчика.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Сдать результат работ ранее срока, установленного настоящим Договором.

4.2.2. Привлекать к исполнению работ третьих лиц.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить свободный доступ рабочих Подрядчика на Объект.

4.3.2. Не вести никаких неофициальных переговоров и денежных расчётов с рабочими или неуполномоченными представителями Подрядчика, не производить с их помощью работ, не предусмотренных настоящим договором.

4.3.3. Не производить своими силами работ на Объекте, не предусмотренных настоящим соглашением, без согласования с Подрядчиком.

4.3.4. Своевременно, до закупки, согласовать с Подрядчиком перечень материалов, используемых для производства работ.

4.3.5. Своевременно и полностью оплатить работу Подрядчика согласно условиям настоящего договора.

4.3.6. Принять результаты полностью выполненных Подрядчиком работ на Объекте, за исключением случая предусмотренного п.2.5 настоящего Договора.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. В любое время проверять ход и качество работ на Объекте, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

5.1. В случае изменения по желанию Заказчика объема и перечня работ, выполняемых согласно Приложению  № 1 к настоящему договору, соответственно составляется Приложение №2 к настоящему договору, по доп.работам на Объекте. Заказчик обязуется оплатить доп.работы, в случае их выполнения, в полном объеме, в течение одного рабочего дня после их завершения.

5.2. В случае увеличения объема и/или перечня работ по желанию Заказчика, срок завершения работ на Объекте увеличивается на соответствующую величину.

5.3. В случае выявления, в процессе ремонтных работ, обстоятельств, требующих изменения перечня работ оговоренных в приложениях №1 и №2, составляется акт ранее скрытых работ.

5.4.  В случае отказа Заказчика от выполнения ранее скрытых работ, Подрядчик имеет право расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке. При этом Заказчик должен выплатить Подрядчику стоимость издержек и фактически произведённых работ.

 

6. ГАРАНТИЯ

6.1. Настоящим Подрядчик дает гарантию один год на отделочные работы и три года на электромонтажные и сантехнические работы, выполненные согласно Приложениям №1 и №2 к настоящему договору, со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки.

6.2. Гарантийный срок на использованные Подрядчиком материалы и оборудование определяется их продавцом или изготовителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Все заявки Заказчика на выезд представителя Подрядчика для осмотра Объекта на предмет установления гарантийного случая и организации работ по устранению выявленных дефектов направляются по телефону подрядчика: тел. +7 (495) 664-33-14

 

7. СРОК ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2. Настоящий договор прекращает свое действие:

В части выполнения работ на Объекте - в момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ при условии полной оплаты Заказчиком произведенных работ;

В части гарантийных обязательств Подрядчика – по истечении сроков оговорённых в п. 6.1 настоящего договора со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по данному договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение принятых по договору обязательств, стороны несут имущественную (материальную) ответственность.

8.2. За нарушение сроков выполнения работ, без уважительных причин, Подрядчик выплачивает неустойку (пени) в размере 0,3% от стоимости работы за каждый день просрочки.

8.3. В случае не соблюдения Заказчиком своих обязанностей (п.4.3.), Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, при этом Заказчик обязан выплатить Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работ.

8.4. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в арбитражном суде города Москвы по месту нахождения Подрядчика.

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНО

9.1. В случае изменения Заказчиком перечня, утверждённых Приложением №1, работ в меньшую сторону, все ранее предоставленные скидки не действуют.

9.2. Работы производятся из материалов Заказчика.

9.3. Работы на объекте производятся в рабочие дни и часы. Рабочим днём определить, любой будничный день (кроме праздничных дней), а рабочими часами, промежуток времени с 9 до 19 часов.

9.4. Настоящий Договор вместе с Приложениями составлен в двух,  имеющих равную силу, экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 «Стоимость ремонтных работ»

Приложение № 2 «Дополнительные работы»

Приложение № 3 «График поэтапной оплаты работ»

Приложение № 4 «Акт приёмки выполненных работ»